当前位置:首页 > 合同范文 > 施工合同

施工资料合同

时间:2024-02-18 22:47:04
施工资料合同

施工资料合同

随着人们法律意识的建立,合同出现在我们生活中的次数越来越多,它可以保护民事法律关系。那么常见的合同书是什么样的呢?下面是小编收集整理的施工资料合同,希望能够帮助到大家。

施工资料合同1

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》和建筑工程承包条例相关内容,结合有关规定及本工程的具体情况,经双方协商同意签定本建筑工程资料承包合同。

一、工程名称:

东方燕园二期14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#楼、人防地下室、幼儿园工程。

二、施工图建筑面积:

约85000平方米

三、承包范围:

乙方承包该工程的土建、水电资料。工作要求:乙方负责将该工程的土建、水电资料,按照现行施工规范和城建档案馆规定整理

四、工程施工周期:

(以监理单位开工令下达日期起)即从20xx年10月22日至20xx年6月22日(600天)

五、甲乙双方责任:

1、甲方责任:

①负责提供办公用房、办公用具、用品(电脑、打印、复印设备及耗材、纸张等)供乙方使用。

②负责提供材料的合格证及出厂检验报告(原件),一套有出图章、审图章的施工蓝图、变更图;

③支付工程送检材料、试件和全部检测费用。

④负责所有对内、外协调工作及费用。

⑤负责由资料存档产生的费用。

2、乙方责任:

①负责工程建设过程中土建、水电、资料的收集、编制和整理。②乙方提供质量监督管理局对工程建设过程中检查的资料。③乙方负责在施工现场打印工程所需资料及文件,材料、工程资料的报验报审工作、负责本工程相关资料与相关单位有关的盖章工作。

④乙方负责施工过程中原材料及试件的送检(不包含材料、试件和检测费用),甲方提供运输工具。

⑤协助甲方编制工程资料相关的内部文件资料。

六、合同价款及付款方式:

1、合同价款:按2元/㎡计算,该工程合同暂定总价170000元(大写人币:拾柒万元整)结算时按图纸实际建筑面积结算总价。超过合同施工周期时,按每个月暂定4500元补给工期延长费,不足一个月的按一个月计算。

2、付款方式:

①甲方每月10日支付6000生活费。

②竣工验收合格后日起一个月内,甲方支付所有余款给乙方。③送检费,乙方凭检测中心发票,向甲方报销。

④纠纷解决方法:任何一方违反本合同规定,双方协商不成,按以下任一方式解决:①向工程所在地的经济合同仲裁机关申请仲裁。

②向工程所在地的人民法院起诉。

推荐阅读:资料承包合同模板土建资料承包合同范本建筑资料承包合同格式简单的工程资料承包合同5篇工程资料承包合同标准版工程资料承包合同

七、合同的生效和终止:

本合同经双方签字或盖章后生效,工程竣工验收合格,结清全部工程资料款后终止。本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

甲方代表(签名):乙方代表(签名):联系电话:联系电话:

日期:日期:

施工资料合同2

建设施工合同

1.订立施工合同应具备的条件:

(1)初步设计已经批准。

(2)工程项目已经列入年度建设计划。

(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关的技术资料。

(4)建设资金和主要建筑材料设备来源落实。

(5)对于招投标工程,中标通知书已经下达。

2.《建筑工程合同》文件的组成:

(1)双方签署的合同协议书。

(2)中标通知书。

(3)投标书及其附件。

(4)本合同专用条款。

(5)本合同通用条款。

(6)本工程所适用的标准、规范及有关技术文件。

3.《施工合同示范文本》是由《协议书》《通用条款》《专用条款》三部分组成的,并附有3个附件。

4.《通用条款》不能完全适用于各个具体工程,因此,配之以《专用条款》对其做必要的修改和补充。

5.重新检验(单选题)

检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期。检验不合格,承包人承担由此发生的全部费用,工期不予顺延。

6.暂停施工

(1)发包人原因造成的暂停施工

(2)承包人原因造成的暂停施工

(3)意外事件造成导致的暂停施工

7.不可抗力所造成损失的承担

工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。

8.施工合同的解除

1)可以解除的情形

(1)发包人、承包人协商一致,可以解除合同。

(2)发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可以停止施工,由发包人承担违约责任。如果停止施工超过56天,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。(单选题)

2)解除合同的程序

3)合同解除后的善后处理

9.承包人承担违约责任的4种方式:(多选题)

1)赔偿因其违约给发包人造成的损失

2)支付违约金

3)采取补救措施

4) 继续履行

10.试述建设工程施工合同订立的条件和程序(简答题)

订立施工合同应具备的条件:

(1)初步设计已经批准。

(2)工程项目已经列入年度建设计划。

(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关的技术资料。

(4)建设资金和主要建筑材料设备来源落实。

(5)对于招投标工程,中标通知书已经下达。

订立施工合同的程序:

对于必须进行招标的建设项目,工程建设的施工都应通过招投标确定发包人,中标通知书发出后,中标人应当与招标人及时签订合同。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

施工资料合同3

甲方:_________________

身份证号码:_________________

乙方:_________________

身份证号码:_________________

兹因甲方工程建设的需要,由乙方负责承包甲方

工程的施工技术资料整理、编制工作,现根据平等、自愿的原则,经甲、乙双方充分协商达成共识,特签订本协议。

一、合同期限:

以完成本工程任务为期限,自___年___月___日起至___年___月___日止该工作任务完成为标志。

二、承包内容:

1、乙方负责本工程土建施工技术资料(包含:基础、主体、装修、屋面四个分部质保资料的制作与收集整理)。不包括各专项专业单位分包资料、水电安装资料、安全资料和施工组织设计及各专项方案的编制、竣工图绘制。

2、乙方不负责工程现场的钢筋及焊接等原材料的取样及砂浆与混凝土试块的制作、拆模及养护工作,只负责试验材料的送检委托工作。

三、承包方式及单价:

按建筑面积(建筑面积按实结算,地下室面积如不在建筑面积之内,地下室按一层计算)承包甲方本工程的施工技术资料,建筑面积暂定㎡,承包单价为2.5元/㎡(本价格为工资成本费,不含税及各种试验费,不提供发票)合计元(大写:__________)。

四、付款方式:

工程开工,甲方先付于乙方10000元(用于前期办公用品的购置),剩余的资金按照工程进度进行付款:

1、基础结构验收完毕后,付总价款的20%。

2、主体结构施工至一半时,付总价款30%。

3、主体结构验收完毕后,付总价款的30%。

4、室内外粉饰完毕后,付总价款的10%。

5、竣工验收完毕,付到总价款的.95%。

6、待工程备案手续完毕后,一个月内将剩余工程款一次付清(如因甲方原因,备案工作无法在2个月内完成,视为备案完毕)

甲方(盖章):___________乙方(签名):___________

代表(签名):___________

____年_____月_____日

施工资料合同4

经甲乙双方友好协商,一致同意以下各项条款内容:

一、双方名称、场所、联系电话:

二、标的:

1、甲方愿意将工程所有施工技术资料发包给乙方。

2、本合同中所指“施工技术资料”是指:桩基资料、土建资料、水电安装资料(普通建筑室内水电安装资料、强电部分)、钢结构资料、幕墙资料、智能化控制资料(弱电部分)、竣工备案资料、安全台帐资料、消防资料、竣工图编制。

3、本条第二款中“竣工备案资料”是指建设单位向当地建设行政主管部门办理房屋备案所用的所有资料;若本工程建设单位委托施工单位负责编制,则乙方愿意替甲方完成“竣工备案资料”的编制工作(但该部分费用须另行结算,详参本合同第条第款)。

三、数量:

1、本工程施工技术资料合计一式三份,一份由乙方负责移交当地城建档案馆,一份由甲方负责移交建设单位,一份由甲方负责移交施工单位。

2、本工程施工技术资料一式三份中仅一份为原件且须移交当地城建档案馆,其余两份均为复印件或影印件;

3、若本工程甲方认为施工技术资料原件份数不足须增加,则该部分产生的费用须另行结算(详参本合同第六条第二款)。

四、质量:

1、乙方须按当地建设工程质量监督站的质监要求、城建档案馆存档要求、监理单位监理资料归档要求、施工单位施工技术资料归档要求进行编制。

2、本条第一款所述所有编制根据和要求均需由甲方在工程刚开工以书面形式通知乙方;否则本工程施工技术资料编制依据由乙方自行确定。

3、本工程施工技术资料编制过程中,施工技术资料中所有“项目经理(签名)”、“设计单位(签章)”等签字盖章均由甲方自行负责,且与乙方无关。

4、本工程施工技术资料编制完成后,由乙方负责分别装入档案盒并分别移交给甲方或城建档案馆。

五、专用条款:

1、甲方在工程刚开始时须移交给乙方一套完整的施工图纸,工程结束后归还甲方,乙方须负责保管好。

2、甲方在工程施工过程中须及时把相关工程变更联系单、原材料/构配件/设备质量保证资料(包括质保单、合格证、检验报告、认可推广证等)移交给乙方,且须均为原件,否则因此产生的责任由甲方自行负责。

3、工程各项验收前五天甲方应提前通知乙方做好充分的准备工作。

4、工程施工过程中甲方须及时配合乙方准备把相关试件试块送达当地检测中心,并由甲方负责送样费用。

5、本工程施工技术资料所用纸张、打印复印耗材、档案盒(袋)、笔等均由乙方向甲方实报实销,但须以有效凭证为据。

6、本工程所发生的有关原材料//构配件、试件试块测试由甲方自行负责;若由乙方负责填报发送,则甲方应在报酬中另行计算(取样制作等工作由甲方自行负责);

7、乙方基于双方的友好合作、相互信任、社会信誉及本工程施工进度等因素,乙方愿意为甲方无偿提供如下服务:

①乙方替甲方完成本条第六款所述内容,但当发生困难时仍须由甲方自行出面解决;

8、甲方须在竣工验收完提交乙方两套完整的施工图纸,便于编制三套竣工图(若甲方认为竣工图套数不足须另行增加,则该部分产生的费用须另行结算,详参本合同第六条第三款)。

9、甲方须为乙方在工程现场单独设立一办公室,内置一台复印机、一台电脑、一台打印机(最好是激光型)、两张办公桌、三张办公椅,并保证电脑能宽带上网。

10、其他需要申明的内容有:

六、报酬:

(一)支付金额:

12圆人民币)支付给乙方作为报酬(此费用已包括本合同第五条第六款所述费用)。

2圆人民币)支付给乙方,作为本合同第二条第三款所述费用(即编制竣工备案资料)。

3圆人民币)支付给乙方,作为本合同第二条第三款所述费用。

(二)付款方式:

4、本条第一款所述资金付款方式为:本合同经甲乙双方签字盖章生效即预付30%,主体中间结构验收即支付40%,竣工验收即支付20%,竣工备案资料编制完成、资料移交完毕即一次性付清余款。

5、本条第二、第三款所述资金付款方式为:在竣工验收即一次性付清。

七、合同时限:

1、本合同自甲乙双方签字盖章后即行生效。

2、本合同规定的甲乙方完成各自应当履行的义务该合同自行失效。

八、违约责任:

1、甲方未按时执行本合同所规定的义务时,一是须立即执行,二是甲方若想推迟执行时限则须征得乙方的书面同意,否则乙方可以提请仲裁或法院。

2、乙方未按时执行本合同所规定的义务时,一是须立即执行,二是乙方若想推迟执行时限则须征得甲方的书面同意,否则甲方可以提请仲裁或法院。

3、乙方延误甲方正当合理的工程验收、资料移交事项的,由乙方立即整改完毕,并由乙方负责一次性赔偿给甲方¥5000元(即伍仟圆人民币)的违约金。

4、若甲方未按本合同规定的支付金额、付款方式支付资金的,应当一次性支付完应支付部分资金并且赔偿给乙方¥5000元(即伍仟圆人民币)的违约金。

九、合同争议解决方式:

1、若甲乙双方发生合同争议,须按如下顺序处理争议:

①首先由甲乙双方自行友好协商解决,并应形成新的书面调解协议作为本合同的补充附件,调解协议须经甲乙双方签字盖章方为有效;

②若上款未见效果,则甲乙双方任一方均可提请双方均信赖的单位或个人出面调解处理,并应形成新的书面调解协议作为本合同的补充附件,调解协议须经甲乙双方签字盖章方为有效;

③若上述两款执行后仍未见效果,则任一方均可提请仲裁机构或法院进行裁决,且双方均须执行裁决意见。

十、合同其他规定:

1、本合同所有文字、数据不得采用手写涂改增删,必须经双方协商同意后重新电脑打印,双方重新签字盖章方为有效,否则一律无效。

2、本合同尚有附件〈施工技术资料承包合同〉附件》,附件须与合同母体同时执行,附件若与母体发生矛盾须按附件执行,附件和母体具有同等法律效力。

3、本合同(包括所有附件)均须壹式贰份,甲乙双方各执壹份,且具有同等法律效力。

4、本合同订立过程、合同内容等与现行国家法律、法规相抵触处,均按现行国家法律、法规执行。

甲方:乙方:

签证日期:签证日期:

施工资料合同5

发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)

根据合同法及相关法律条例规定,结合本工程的实际情况,经双方协商达成一致,特制定本合同。

一、甲方将工程资料整理工作发包给乙方,本工程建筑总面积平方米,按每平方米元,总价元。

二、质量要求:各项资料应以甲方工程质量为标准,与甲方工程质量相符。

三、甲、乙双方各自承担的费用

1、甲方承担各项检测费、资料存档费、取备安证、评优费及在评优过程中出现的招待及礼见费。

2、乙方承担工程资料所用的电脑、软件费、所有的办公用品、文具。

3、甲方承担各相关管理部门收取的各种费用。

四、甲、乙双方的责任和义务

1、乙方工作内容是一名资料员应做的范围内的所有事情,各种资料必须与工程同步,并配合甲方进行保证资料的收集,如因甲方进场的材料不合格,现场做的混凝土试块和砂浆试块强度达不到,甲方负责协调处理,乙方必须积极配合。

2、乙方应积极配合甲方施工、工程验收、检查等工作,并出示相关资料以备检查及办理相关手续。

3、甲方应根据工程进度及时提供送检的各种试块及送检的材料、各种材料的原始证明(出厂合格证及检验报告)。并由甲方派专人送检。

4、乙方工作完毕是以房屋取得备案证和资料移交市城建档案馆(或区城建档案馆),并出示相关工程竣工证明书为依据。

五、付款方式:甲方在乙方开工时付乙方起动资金5000元,基础验收付总承包额的20%,主体验收付40%,装修完工付20%,竣工备案付清余款。

六、违约责任

1、乙方不得延误甲方工程验收,工程资料必须齐全,如有关部门检查资料不合格,是因乙方责任由乙方负责;如因甲方责任造成资料不合格,由由甲方承担。

2、按甲方的要求按时将资料验收备案,如不能备案,甲方可拒付余款。

3、甲方按约定支付乙方资金,如甲方资金不到位出现的误工现象由甲方负责。

4、如因建设方或甲方的原因迟迟不能备案,时间顺延造成的损失和责任由甲方或建设方承担。

七、未尽事宜,甲、乙双方共同协商解决。

八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字后生效。

甲方:乙方:20xx年x月x日20xx年x月x日

《施工资料合同.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式